Главная | Защита прав потребителя | Договор оказания юридических услуг представительства в суде образец

Договор на оказание юридических услуг по представлению интересов в суде

Создание и помощь в сборе доказательственной базы для предъявления в арбитражный суд г. Москвы иска о взыскании неустойки и возмещении убытков, возникших вследствие ненадлежащего исполнения контрагентом Клиента договора строительного подряда, договора на выполнение проектных и изыскательских работ. Разработка и направление ответчику и в арбитражный суд г. Москвы искового заявления о взыскании неустойки и возмещении убытков, возникших вследствие ненадлежащего исполнения контрагентом Клиента договора строительного подряда, договора на выполнение проектных и изыскательских работ, а также приложений к иску.

Представительство интересов Клиента в арбитражном суде г.

Удивительно, но факт! Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии их составления в письменной форме и подписания обеими Сторонами.

Москвы не более 4-х судебных заседаний. Составление и предъявление в арбитражный суд г. Москвы ходатайств, заявлений, возражений на отзыв, иных процессуальных документов, а также совершение иных процессуальных действий, необходимость совершения которых определяется Исполнителем, действующим в интересах Клиента, самостоятельно. Предоставление вышеуказанных услуг по представительству в арбитражном суде основано на договоре строительного подряда, договоре на выполнение проектных и изыскательских работ, заключенными между Клиентом и процессуальным оппонентом ответчиком , первичных учетных и платежных документах, иных сопутствующих указанным договорам документах, представленных Клиентом Исполнителю.

Клиент обязуется принять оказанные услуги по представительству в арбитражном суде, а также своевременно оплатить их в порядке, в сроки и в размере, предусмотренном Договором. Оказывать всемерную помощь Исполнителю для надлежащего оказания услуг по представительству в арбитражном суде, включая личное присутствие Клиента, выполнение правомерных указаний Исполнителя, вызов специалиста, предоставление вещественных доказательства, оказание всемерного содействия Исполнителю в необходимых случаях, определяемых Исполнителем.

Навигация по записям

Своевременно предоставить всю достоверную информацию и надлежащую документацию, необходимую Исполнителю для качественного оказания услуг. Предоставить Исполнителю оригиналы и копии необходимых документов в течение одного календарного дня с момента подписания Договора или с момента их истребования Исполнителем.

Удивительно, но факт! Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. Претензионный порядок является обязательной для Сторон стадией досудебного урегулирования спора.

Обеспечить условия выполнения задания путем подписания и выдачи доверенностей, заявлений, ходатайств, писем, иных документов, связанных с надлежащим оказанием услуг Исполнителем, в течение одного рабочего дня с момента их истребования Исполнителем путем их направления Исполнителю посредством электронной или почтовой курьерской связи, или личного вручения Исполнителю. Акт предоставляется Клиенту посредством электронной или почтовой курьерской связи, или личного вручения в офисе Исполнителя. Незамедлительно сообщить Исполнителю о вновь возникших обстоятельствах, имеющих значение для надлежащего оказания услуг, в течение 2 двух рабочих дней с момента их возникновения.

Руководствоваться принципами максимального учёта интересов Клиента и осуществления действий в соответствии с осуществимыми, конкретными и правомерными указаниями Клиента. Сохранить конфиденциальность информации, полученной от Клиента. К конфиденциальной информации не относится информация, которая отнесена действующим законодательством к категории открытой, и раскрытие которой вменено в обязанность Клиенту Исполнителю.

После исполнения Договора, а также в случае его досрочного расторжения, возвратить Клиенту доверенности и оригиналы документов, переданных Клиентом Исполнителю, посредством почтовой связи или личного вручения. Применять при оказании услуг только законные и объективные методы и средства. Предоставлять Клиенту информацию о ходе оказания услуг по Договору по запросу Клиента посредством телефонной, электронной, почтовой связи.

Исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по Договору. Исполнитель вправе требовать от Клиента необходимые сведения и документы, снимать копии предоставленных Клиентом документов в целях исполнения обязательств по настоящему Договору. Стороны вправе заключить Предметное задание Приложение к Договору, которое становится его неотъемлемой частью , в котором поименовать услуги, их объем, стоимость, порядок их оплаты. Исполнитель вправе использовать и размещать на своем сайте принятые по делу судебные акты, подготовленные им документы.

Стороны обязаны соблюдать Правила оказания юридических услуг, размещённые на сайте Исполнителя, условия Договора. Каждая из Сторон вправе направлять другой стороне запросы и требовать получения ответов на них. Исполнитель вправе оказывать услуги поэтапно.

договор оказания юридических услуг представительства в суде образец вещи трудно

В случае, если услуги имеют положительный результат до исполнения всех юридических и фактических действий, то услуги следует считать оказанными. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему договору, составляет: НДС не облагается на основании на основании ст. Начало оказания услуг начинается в течение 7 семи календарных дней с момента получения Исполнителем оплаты, указанной в п.

Электронный Акт или Акт по соответствующему Предметному заданию , направленный Клиенту в отсканированном виде, должен быть рассмотрен и подписан Клиентом в течение 3 трех календарных дней с момента его отправки Исполнителем по электронной связи. При отсутствии мотивированных возражений Клиент обязан в указанный срок направить электронный Акт Акт по соответствующему Предметному заданию Исполнителю.

В случае отправки указанного Акта или Акта по отдельному Предметному заданию в бумажном формате Клиенту посредством почтовой или курьерской связи или вручения Клиенту лично в руки данный Акт или Акт по отдельному Предметному заданию должен быть рассмотрен и подписан Клиентом в течение 3 трех календарных дней с момента получения вручения указанных документов. При отсутствии мотивированных возражений Клиент обязан в указанный срок направить Акт Акт по отдельному Предметному заданию Исполнителю посредством почтовой курьерской связи или личного вручения Исполнителю.

В случае если в течение указанных сроков Акт или Акт по отдельному Предметному заданию не будет рассмотрен и подписан Клиентом, и Клиент не представит в письменной форме возражения по Акту, односторонне подписанный Исполнителем Акт считается подтверждением надлежащего оказания услуг по Договору и их принятия. Возражения Клиента отказ от подписания актов по срокам, объёму и качеству оказанных услуг должны быть обоснованными и мотивированными, содержать конкретные ссылки на несоответствие и ненадлежащее качество услуг. При этом Стороны обязаны немедленно согласовать условия и сроки устранения данной претензии Клиента.

В случае предоставления Клиентом Исполнителю обоснованного и мотивированного отказа от подписания Акта Акта по определенному Предметному заданию Стороны в течение 3 трех календарных дней вырабатывают единое решение по спорным вопросам. В этом случае и в случае необходимости стороны вносят изменения в Акт Акт по определенному Предметному заданию либо в предусмотренное Договором наименование и стоимости услуг, оформляя соответствующие изменения дополнительными соглашениями или приложениями.

Затраты Исполнителя, связанные с исполнением Договора приблизительный перечень таких расходов и затрат указан в настоящем пункте , не входят в цену Договора и оплачиваются Клиентом отдельно согласно предоставленным Исполнителем отчётам или квитанциям, направляемых Исполнителем Клиенту в электронном виде или бумажном формате, в течение 3 трех календарных дней с момента их предоставления. Приблизительный перечень затрат Исполнителя, не входящих в цену Договора: Нарушение Клиентом порядка или сроков выплаты Исполнителю любых сумм, предусмотренных Договором, влечет за собой ответственность Клиента в соответствии с условиями настоящего Договора.

При нарушении порядка или сроков оплаты услуг, иных условий Договора Исполнитель вправе расторгнуть с Клиентом Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Клиента посредством электронной связи за 3 три календарных дня до даты предполагаемого расторжения Договора. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Клиента в случае: Разглашения Исполнителем конфиденциальной информации. В случае невыполнения Исполнителем оговоренных Договором услуг услуг отдельного этапа. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

Исполнитель имеет право на односторонний отказ от договора исполнения договора в следующих случаях: Невыполнения Клиентом обязательств по принятию и оплате услуг услуг отдельных этапов , иных платежей, предусмотренных Договором. Несвоевременного и ненадлежащего обеспечения Исполнителя информацией, иными документами, необходимыми Исполнителю для выполнения своих обязательств по Договору. Создания Клиентом условий, препятствующих выполнению Исполнителем принятых по Договору обязательств, отсутствия ответов на запросы уведомления, извещения и т.

Исполнителя в течение 3 трех календарных дней с момента их отправки посредством электронной связи, или 7 семи календарных дней с момента их отправки вручения Клиенту в бумажном формате посредством почтовой курьерской связи. Несогласованного с Исполнителем в письменной форме привлечения Клиентом иных лиц для представительства в суде арбитражном суде. Сторона, выступившая инициатором расторжения Договора, обязана уведомить другую Сторону не менее чем за 3 три дня до предполагаемой даты расторжения Договора.

Указанное уведомление может быть передано посредством электронной или почтовой курьерской связи по выбору инициатора расторжения Договора. С момента получения стороной уведомления о расторжении Договора Исполнитель не имеет права продолжать оказание услуг по Договору, а Клиент не вправе требовать продолжения оказания услуг. Досрочное расторжение Договора не освобождает Клиента от необходимости оплатить фактически оказанные услуги в соответствии с отчетом об оказанных услугах, предоставленных Исполнителем Клиенту посредством электронной или почтовой курьерской связи, или личного вручения Исполнителю.

Досрочное расторжение Договора влечет за собой возврат Исполнителем предоплаченной суммы за те услуги, которые фактически не были выполнены и не указаны в отчете об оказанных услугах.

Юридические услуги

Исполнитель отвечает перед Клиентом за прямой действительный ущерб, причинённый Исполнителем вследствие его явной недобросовестности либо явной некомпетентности. Исполнитель не отвечает перед Клиентом за обычный риск убытков, связанных с судебными процессами и выполнением юридических фактических действий, иных действий в административном порядке. Любые заключения Исполнителя либо привлеченных Исполнителем лиц по поводу возможного исхода той или иной стадии судебного процесса юридического или фактического действия в силу объективных причин являются лишь обоснованными предположениями и не могут быть использованы для каких-либо претензий к Исполнителю со стороны Клиента.

Упущенная выгода возмещению не подлежит. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение условий Договора в случае наличия в этом его вины. Исполнитель не может нести какую-либо ответственность за результат по делу, связанному с оказанием услуг, предусмотренных настоящим Договором, и не предоставляет гарантию успеха, что соответствует действующему законодательству РФ. Исполнитель не несет ответственности за ненадлежащее исполнение условий Договора, возникшее по вине Клиента, государственных муниципальных , судебных органов и иных организаций, их должностных лиц, иных физических лиц, привлекаемых Сторонами для качественного оказания услуг.

Исполнитель не несет ответственности перед Клиентом за все последствия, вызванные не предоставлением Клиентом надлежащих и достоверных сведений материалов , или если эти последствия вызваны действиями бездействием Клиента либо третьих лиц, или неисполнением Клиентом рекомендаций Исполнителя. Обязательства Исполнителя прекращаются в случае, невозможности оказания услуг в полном объеме из-за обстоятельств непреодолимой силы, предусмотреть и повлиять на которые не могла не одна сторона Договора, в т.

В данном случае если Исполнитель уже выполнил определенные услуги, Исполнитель удерживает денежные средства, в размере стоимости оказанных услуг, а также Клиент оплачивает почтовые, командировочные и иные накладные расходы, и затраты в порядке, предусмотренном Договором. В случае просрочки оплаты Клиентом предоставленных услуг услуг по отдельному этапу , Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по Договору до поступления соответствующего платежа или расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

Любая из Сторон может быть освобождена от ответственности по Договору по соглашению сторон.

Поиск образцов

Стороны договорились, что настоящий Договор, Предметное задание к нему, иные приложения к нему, Акты, иные соглашения Сторон могут быть заключены посредством направления, получения и обмена копиями этих документов в отсканированном виде, скрепленными подписями Сторон, посредством использования электронной связи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Стороны договорились, что документы, подтверждающие оказание принятие услуг или сопутствующие Договору, не содержащие подписи Сторон, любые иные документы могут быть направлены посредством использования электронной связи в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При электронном способе обмена документами электронные копии документов, переданные одной из Сторон другой Стороне по электронной связи, признаются действительными и имеющими полную юридическую силу, в том числе при разрешении споров между Сторонами в суде. При электронном способе обмена документами любые скриншоты электронных почт Сторон отправителя или получателя , скриншоты любых папок электронных почт Сторон, скриншоты корреспонденции Сторон, иные скриншоты, другая корреспонденция, размещенная в электронной почте почтах Сторон, признаются действительными и имеющими полную юридическую силу, в том числе при разрешении споров между Сторонами в суде.

Стороны договорились о том, что любая информация и данные компьютеров Сторон, имеющих доступ в Интернет, относящиеся к взаимодействию и переписке Сторон, имеют полную юридическую силу, являются надлежащими, допустимыми, относимыми, достоверными доказательствами, могут быть использованы при разрешении споров между Сторонами в суде. Стороны договорились, что письменные документы, включая, но, не ограничиваясь: Договор, Предметное задание, приложения, Акты, запросы, претензии, ходатайства, заявления, отчёты, иная корреспонденция, переданные по электронной связи в форматах word, pdf, jpeg и др.

Данные и реквизиты для обмена документами в электронном виде на бумажном носителе , взаимодействия Сторон, решения текущих и иных вопросов, а также надлежащего исполнения Договора почтовой адрес, адреса электронных почт, номера телефонов, другие данные , осуществляемого посредством электронной, почтовой курьерской связи указаны в разделе 7 Договора. В случае возникновения у Сторон разногласий по существенным вопросам, связанным с решением поставленной конкретной задачи дальнейшие действия, формулировки, перспективы и т. При этом Исполнитель не несет ответственности за последствия реализации не реализации принятого Клиентом решения.

Стороны договорились решать все споры по Договору в порядке переговоров либо путем направления письменных претензий или электронных претензий. Претензия в бумажном или электронном форматах рассматривается получившей ее стороной в срок не более 5 пяти календарных дней. Претензионный порядок является обязательной для Сторон стадией досудебного урегулирования спора. В случае невозможности достижения соглашения в указанном порядке, Стороны передадут спор на рассмотрение в Арбитражный суд г.

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами, указанной на первой странице Договора.

договор оказания юридических услуг представительства в суде образец Земли


Читайте также:

  • Подарил дом жене при разводе имею ли я на него право
  • Налоговый вычет за два прошедших года за ипотеку
  • Бланк гарантийное обязательство на товар
  • Узнай о долгах федеральная служба судебных приставов